Erneuerung Klimaanlage

Sächsisches Krankenhaus ArnsdorfFrist abgelaufen

Frist (abgelaufen): 22.03.2024, 10:00 Uhrvor 927 Tagen abgelaufen
Geschätzter Wert: nicht angegeben
Verfahren: Öffentliche Ausschreibung
Ort der Leistung: Arnsdorf · Sachsen
Veröffentlicht: 01.03.2024
Branche: Bau
CPV: 45000000 Bauarbeiten43000000 Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen · 44000000 Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) · 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

Die Vergabeunterlagen liegen auf der Plattform des Auftraggebers.

Beschreibung

a) Auftraggeber: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf; Bereich/Abteilung: Technisches Management; Straße, Hausnummer: Hufelandstraße 15; Postleitzahl: 01477; Ort: Arnsdorf; Land: DE; Telefon: +49 35200262323; Fax: +49 35200262324; Internet-Adresse: www.skh-arnsdorf.sachsen.de; E-Mail: Materialwirtschaft@skhar.sms.sachsen.de b) Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung c) Angebote können schriftlich oder elektronisch abgegeben werden. d) Art des Auftrages: Erneuerung von Umluftkühlgeräten nach DIN 1946-T4 e) Ort(e) der Ausführung: Offizielle Bezeichnung: Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf, Haus B 10; Straße, Hausnummer: Hufelandstraße 15; Postleitzahl: 01477; Ort: Arnsdorf; Land: DE f) Art und Umfang der Leistung: KG 434 Lieferung und Montage von Umluftkühlgeräten von Rohrleitungen, Pufferspeichern und Armaturen - Installation von Umluftkühlgeräten als Deckenanbaugeräte nach DIN 1946 T4 einschließlich Steuerung, 13 St, - Installation von Umluftkühlgeräten als Deckenanbaugeräte nach VDI 6022 einschließlich Steuerung, 3 St., - Installation von Kälterohrleitungen mit Formteilen aus Kupferrohr bis DN 50 mit Schwitzwasserdämmung, ohne Ummantelung, 170 m, KG 410 Lieferung und Montage von Rohrleitungen und Armaturen - Kondensatleitungen mit Formteilen aus Edelstahl bis DN 20 mit Schwitzwasserdämmung, ohne Ummantelung, 35 m, g) Es werden Planungsleistungen gefordert: Werkplanung h) Aufteilung in mehrere Lose: nein i) Ausführungsfristen: Beginn: 29.04.2024, Ende: 15.11.2024, gemäß Bauzeitenplan j) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 zur Nichtzulassung von Nebenangeboten: Nebenangebote sind nicht zugelassen. Es werden keine Nebenangebote angenommen k) Gegebenenfalls Angaben nach § 8 Absatz 2 Nummer 4 zur Nichtzulassung der Abgabe mehrerer Hauptangebote: Entfällt, da die Abgabe mehrerer Hauptangebote zugelassen ist. l) Stelle, bei der die Vergabeunterlagen angefordert werden können: Die Vergabeunterlagen werden auf der Vergabeplattform evergabe.de bereitgestellt. Ein unentgeltlicher Abruf ohne Registrierung ist möglich unter https://www.evergabe.de/unterlagen/2905054/zustellweg-auswaehlen. m) Kosten für Vervielfältigungen der Vergabeunterlagen: entfällt n) entfällt o) Frist für den Eingang der Angebote: 22.03.2024, 10:00 Uhr; Bindefrist: 19.04.2024 p) Elektronische Angebote sind auf der Vergabeplattform evergabe.de abzugeben. Schriftliche Angebote (Papierform) sind zu richten an: siehe Buchstabe a). q) Angebote sind abzufassen in: Deutsch r) Zuschlagskriterien, sofern diese nicht in den Vergabeunterlagen genannt werden und gegebenenfalls deren Gewichtung: Dem kostengünstigsten Bieter wird der Zuschlag erteilt, wenn dieser alle erforderlichen Unterlagen abgibt und das geforderte Leistungsverzeichnis erfüllt. s) Eröffnungstermin: Datum: 22.03.2024, 12:00 Uhr; Ort: Sächsisches Krankenhaus Arnsdorf; Personen, die anwesend sein dürfen: keine t) Sicherheiten: nicht angegeben u) Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen: Zahlungsbedingungen nach VOB/B v) Rechtsform einer Bietergemeinschaft: nicht angegeben w) Verlangte Nachweise für die Beurteilung der Eignung: - Referenzliste über mind. 3 vergleichbaren Bauvorhaben aus den letzten 5 Jahren - Eigenerklärung zur steuerlichen Unbedenklichkeit - Eigenerklärung zur Zahlung des Mindestlohns - Nachweis der Fachkunde x) Vergabenachprüfstelle: Offizielle Bezeichnung: Landesdirektion Sachsen; Straße, Hausnummer: Altchemnitzer Straße 41; Postleitzahl: 09120; Ort: Chemnitz; Land: DE Klimatechnik-/ Lüftungstechnik

Beschreibung

Ähnliche offene Verfahren